Сарапульским городским судом рассмотрено гражданское дело о защите прав потребителей, взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вред
Судом установлено, что ИП (подрядчик) и А. (заказчик) заключен договор на выполнение ремонтно-отделочных работ в жилом помещении.
Судом установлено, что ИП (подрядчик) и А. (заказчик) заключен договор на выполнение ремонтно-отделочных работ в жилом помещении. Фактически заказчик перечислил исполнителю 323100,00 руб. Получив полную сумму по договору, подрядчик так и не приступил к выполнению работ, фактически пользовался денежными средствами заказчика. В связи с неисполнением обязательств по договору подряда, истцом в адрес ответчика направлена претензия о расторжении договора, возврате уплаченных денежных средств в размере 323100,00 руб. и выплате неустойки по закону о защите прав потребителя из расчета 3% в день за просрочку выполнения обязательств. Требование заказчика подрядчиком добровольно исполнено не было.
В связи с чем судом с ответчика в пользу истца взысканы денежные средства в размере 646 200,00 руб., в том числе: 323 100,00 руб. – сумма основного долга, 323 100,00 руб. – неустойка; - штраф 50 % от присужденной суммы основного долга в размере 161 550,00 руб.;- компенсация морального вреда в размере 15 000,00 руб.; - судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 30 000,00 руб. расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 662,00 руб.Последние новости
Защита прав медработников в Удмуртии
Верховный суд Удмуртии принял решение в пользу работников здравоохранения.
Оптимизация медицинских справок для детей в Удмуртии
Проект позволит родителям получать медицинские заключения в электронном виде без предварительного осмотра.
Проблемы с зарплатой в Каракулинском районе
Прокуратура восстановила права работников после выявления задолженности по зарплате.
Металлопрокат: Основные Преимущества в Строительстве и Производстве
В мире современного строительства и производства металлопрокат играет ключевую роль